cena diela sa nenavysila ale nám ako zhotovitelovi sa týmto navýšil režijné náklady.

29. júla 2022
Právna poradňa>Všetky otázky>cena diela sa nenavysila ale nám ako zhotovitelovi sa týmto navýšil režijné náklady. >
Otázka
za 15,80 €do 12 hodín
Dobrý večer,chcela by som poradiť realizujeme ako stavebná firma stavebné dielo .projekt zabezpečil objednávateľ na základe,ktorého sme ako zhotoviteľ vypracovali harmonogram výstavby.pocas výstavby objednávateľ prepracoval projektt čím sa predĺžila doba výstavby o 6.mesiacov.cena diela sa nenavysila ale nám ako zhotovitelovi sa týmto navýšil režijné náklady. Prosim ako je potrebné postupovať aby nám objednávateľ schválil tiež navýšenie režijné náklady
Odpoveď od:
JUDr. Natália Gabrišová
Advokát
Dobrý deň, neuvádzate, či máte uzatvorenú zmluvu o dielo. V prípade, ak zmluvu o dielo uzatvorenú máte, situácia navýšenia ceny za dielo v nej s najväčšou pravdepodobnosťou bude riešená. Navýšenie režijných nákladov, pokiaľ ich chcete preplatiť, znamená de facto navýšenie ceny za dielo. V prípade ak zmluvu o dielo uzatvorenú nemáte, postupovať sa dá podľa Občianskeho zákonníka, v prípade, ak je objednávateľ fyzická osoba (spotrebiteľ). Ak je objednávateľ právnickou osobou, Váš právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak by ste postupovali podľa Občianskeho zákonníka je potrebné vedieť, či ste si cenu za dielo dohodli podľa rozpočtu alebo len odhadom. Podľa § 635 ods. 1 Občianskeho zákonníka: "Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal." Podľa § 636 ods. 1 Občianskeho zákonníka:" Ak sa cena určila odhadom a ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene." Ak bola cena za dielo určená ako pevná cena, je možné ju zvýšiť len dodatkom ku zmluve, Ak by sa Váš právny vzťah spravoval Obchodným právom postupovať by sa dalo nasledovne: Podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka: "Ak bola cena určená na základe rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť, môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy." Podľa § 547 ods. 2 Obchodného zákonníka: "Ak cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý sa podľa zmluvy považuje za nezáväzný, môže sa zhotoviteľ domáhať, aby sa určilo zvýšenie ceny o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, náklady zahrnuté do rozpočtu." Ak cena bola dojednaná ako pevná, túto je možné zvýšiť len na základe dodatku ku zmluve. Druhá vec je tá, že by bolo potrebné posúdiť, či v dôsledku zmeny projektu nedošlo aj k zmene diela, a teda k zmene predmetu zmluvy, kde by sa následne podľa vyššie uvedených zákonných ustanovení postupovať nevyhnutne nemuselo. Bez bližších informácii Vám teda neviem na Vašu otázku lepšie zodpovedať. S pozdravom, JUDr. Natália Gabrišová, advokát

Predchádzajúca otázka

dlh ktorý som uhradila mam aj potvrdenie ktoré som im zasiela avšak spoločnosť má neustále obťažuje že dlh nie je uhradený.

Mala som dlh voči spoločnosti ktorý som uhradila mam aj potvrdenie ktoré som im zasiela avšak spoločnosť má neustále obťažuje že dlh nie je uhradený. Ako môžem postupovať aby konečne uznali úhradu môjho dlhu?

Ďalšia otázka

Kamarátovi idem požičať peniaze a chcem to mať samozrejme na papieri

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na takúto situáciu. Kamarátovi idem požičať obnos peňazí a chcem to mať samozrejme na papieri. Sme dohodnutí, že bude splácať 500€ mesačne, len chcem vedieť čo môžem zakomponovať do zmluvy, v prípade, že by náhodou prestal splácať a s tým by som sa vedel účinne brániť. Viete mi s tým prosim Vás pomôcť? Ďakujem
JUDr. Natália Gabrišová
Advokát

Najnovšie otázky:

Mám sestru ktorej bola diagnostikovaná starecká demencia a jej syn sa o ňu vôbec nestará

Dobrý deň.Zaujíma ma aký je postup pri zanedbaní starostlivosti o blizku osobu.Mám sestru ktorej bola diagnostikovaná starecká demencia a jej syn sa o ňu vôbec nestará.Ona sa sama o seba nedokáže už postarať.Navyše jej syn nechal prepísať byt na seba a pritom má množstvo exekúcii.Bojím sa,že by ten byt mohli prísť. Ďakujem velmi pekne

Ako zabezpečiť, aby rodičia mohli do ich smrti užívať obidve nehnuteľnosti.

Dobrý deň, prosím Vás o radu, s partnerkou nie sme zosobášení a máme jedno neplnoleté dieťa. Mám byt a dom, obidva bez ťarchy, som jediným vlastníkom. Dom som kúpil spolu s rodičmi, pričom sme sa dohodli že bývať budú v ňom oni ale napísaný bude na mňa (súrodencov nemám). Otázka je, čo by sa stalo ak by som ja zomrel skôr ako oni? Predpokladám že dedičom by bolo naše dieťa a do jeho plnoletosti by obidve nehnuteľnosti spravovala partnerka. Ako v takomto prípade zabezpečiť, aby rodičia mohli do ich smrti užívať obidve nehnuteľnosti, resp. aspoň dom aj v prípade že by som ja zomrel skôr? Stačí zapísať do katastra právo doživotného užívania? Ďakujem

Idem sa rozvadzať trvaly pobyt mam v byte kde byva terajšia manželka teda byt je jej

Idem sa rozvadzať trvaly pobyt mam v byte kde byva terajšia manželka teda byt je na ňu napisany ja byvam v podnajme so synom a aj ten ma trvaly pobyt u nej mam nejaky narok na byvanie v tom byte alebo ona sa ma postarať o naše byvanie byt ziskala darovacou zmluvou od matky ktora tam stale byva

je možné využívať historické heslá a autentické obrázky, na produktoch, ktoré sa následne distribuujú za účelom zisku

Dobrý deň, zaujímalo by ma či je možné využívať historické heslá a autentické obrázky (pr. Nežná revolúcia- fotky a heslá), na produktoch, ktoré sa následne distribuujú za účelom zisku? Teda, môže spoločnosť zarábať na pr. tričkách s heslom- "Máme holé ruce" alebo na internete dostupnou fotkou z toho obdobia? A ako je to pri iných udalostiach?

Byt je skolaudovaný avšak ParkStatie Nie

Kupa bytu + parkovacieho státia. Byt je skolaudovaný avšak ParkStatie Nie. Byt aj ParkStatie je na jednej zmluve o dielo pričom tretia splatka je podmienená kolaudaciou. Aby sa uvolnilo cerpanie na byt v banke je potrebné zaplatit PS skor ako banka uvolni peniaze za byt. Ako postupovat ak zaplatim vopred aby som bol chraneny.

po skončení RD, môžem žiadať späť svoju pozíciu, na TPP, alebo už mi je povinný vrátiť len polovičný úväzok?

Dobrý deň,pracovala som na TPP,potom som išla na MD skončila mi, vrátila som sa na pár mesiacov do práce, ale už na polovičný úväzok, na základe ústnej dohody so zamestnávateľom, nemám o tom žiadny dodatok. Nič som nepodpísovala a vrátila som sa na RD. Prosím, ak sa budem chcieť vrátiť do práce po skončení RD, môžem žiadať späť svoju pozíciu, na TPP, alebo už mi je povinný vrátiť len polovičný úväzok?Môže mi navrhnúť aj inú pozíciu?V prípade, že pôjdem po RD na druhú materskú, bude sa mi znova pripočítavať dovolenka za každý rok na vyplatnej páske? Ďakujem

Podobné otázky

6,90 €
27. mája 2022
Robená plynoinstalacia na základe telefonickej cenovej ponuky. Povedana cena 600 max 700€, avšak FA prišla na 1350€. Co keby som vedel, tak sa to dam spraviť inde. Aké mam možnosti? FA som samozrejme reklamoval, ale je s nimi ťažká komunikácia.
15,90 €
31. mája 2022
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, máme suseda, ktorý si v obytnej zóne, medzi domami kúpil pozemok a začal ho využívať ako stavebná firma, čiže tam parkuje ťažké stavebné stroje, vysypáva tam stavebný odpad, záhradu zrovnal zo zemou a zasypal ju celú v podstate drobným odpadom, aby vytvoril parkovisko. Nehovorím o prašnosti. Pozemok je v bezprostrednej blízkosti nášho pozemku, kde pestujeme ovocie, zeleninu . U nás v Leviciach na ochrane životného prostredia sa tým nechce nik zaoberať, neverím, že neexistuje zákon, ktorý by chránil životné prostredie. A ďalšia vec, naša cena nehnuteľnosti tým automaticky klesla. Prosím o radu, čo s tým mám robiť. Ďakujem.
24,05 €
21. júna 2022
Dobrý večer, chcem sa opýtať cca pred 4 mesiacmi som bola na umelom preruseni tehotenstva. Zistila som som znovu nechcene tehotná. Mam 32 rokov a dve deti . Je možné znova podstúpiť umele prerusenie tehotenstva aj keď neprešlo 6 mesiacov od posledného? Za akých podmienok? Ďakujem.
do 6 hodín
10,50 €
14. júna 2022
Dobrý deň, mám otázku ohľadom majetkového vysporiadania sa pri rozvode. Budem musieť vyplatiť manžela z nehnuteľnosti /domu/ ak bol dom skolaudovaný počas manželstva? Pozemok som nadobudla za slobodna a stavať som začala ako slobodná. Na kolaudačnom aj v stavebnom povolení som jediný stavebník. Na liste vlastníctva som jediný vlastník v podiele 1/1. manžel prispieva splátkou hypo, ktorú mi posiela na účet.
6,00 €
14. júna 2022
Dobry vecer, som majitel dvoch pravnickych sro firiem. Na jednej mi vznikol dlh voci SPP. Je mozne sro poslat do likvidacie a tym sa zbavim dlhov? Mozem prepisat nehnutelnost na druhu sro? Dakujem
15,00 €
20. júna 2022
Na susednej parcele bolo vydané stavebné povolenie v roku 2021, pričom ma stavebný úrad neinformoval ako vlastníka susediaceho pozemku. Zistil som, že stavba ma byt iba 1 meter od hranice môjho pozemku. Dá sa to stavebné povolenie dodatočne zrušiť alebo upraviť? Aké sú moje možnosti? Je celkom nezvyčajné, že som sa túto informáciu dozvedel od vlastníčky ďalšieho susediaceho pozemku, pričom vo vyrozumeni, ktoré jej prišlo, je na poslednej strane zoznam všetkých účastníkov, ktorým toto vyrozumenie malo byt zaslané. No ja som na tom zozname chýbal. Mohol pochybiť stavebný úrad? Ako sa viem brániť? Ďakujem
8,70 €
28. júna 2022
Som spoluvlastníkom pozemku pod obecnou cestou s bratrancom v podiele 1/2. Chcem vedieť že svoj podiel môžem predať, vymeniť za iný pozemok s obcou sám bez súhlasu bratranca alebo musíme obaja súhlasiť s predajom, výmenou? Pozemok pod cestou sa počíta ako stavebný pozemok? Ak by sa menil pozemok za pozemok aký pomer sa počíta?
10,50 €
6. júla 2022
Dobrý deň, chcem sa poradiť, so sestrou sme kúpili pred 3 rokmi byt, je písaný na ňu. Byt sa prenajíma a všetky náklady súvisiace s bytom a hypotékou znášame 50/50. V septembri sa ide vydávať a potreboval by som radu ako si zabezpečiť, že mi polovicu daruje, prípadne predá za symbolickú cenu. Odporúčate mi spísať si zmluvu o budúcej darovacej zmluve? Alebo sú iné možnosti? Ďakujem a pekný deň prajem.
11,40 €
9. júna 2022
Dobrý deň, Ukončujem nájom v 3 izb. Byte, majiteľka po mne chce vymaľovať celý byt, ktorý ale vymaľovaný nebol a nebol ani uprataný (okná, šuplíky, skrinky v kuchyni - všetko som čistila sama), manžel dokonca čistil sifóny…vzala si mesačný depozit, ktorý sa nevracia pre prípadne nedoplatky na energiách a slúži tiež na drobné opravy. Byt jej chcem predať ako stojí v zmluve v pôvodnom stave, teda nevymalovany…trvá na tom, že maľovanie ide na moje náklady.
28,40 €
24. mája 2022
Dobrý deň. Chcela by som sa informovať na čo mám právo. Jedná sa o to, že som si najala firmu, ktorá mi má prerobiť podlažie na dome. Dostali projekt, nakúpili materiál, no doteraz som s nimi nepodpísala žiadnu zmluvu o dielo ani nič podobné. Stavba je v procese, no prišlo sa na to, že murári sa neriadili projektom a nespravili vence ani dole ani hore, tým pádom keď sa položil krov na stavbu, jedna stena sa odlepila,lebo ju nemalo čo držať. Firme už nedoverujem a nechcem ani aby svoju chybu napravila, chcela by som to dať opraviť inej firme, samozrejme by si stará firma uhradila škody a aj opravu. Problém je v Tom, že majiteľ starej firmy s týmto stanoviskom nesúhlasí, a trvá na Tom že to opravi sám. Nakoľko ale nemáme spísanu žiadnu zmluvu, nemôžem podať v podstate ani reklamáciu, všetko je len o ústnej dohode. Za tieto následky mu zaplatiť nehodlam, mohol týmto svojím neuváženým konaním spôsobiť obrovské škody aj na stavbe a v neposlednom rade aj na životoch nakoľko sa jedná o dom ktorý je situovaný v hustej domovej oblasti. Keby som si túto závažnú chybu nevsimla, cele poschodie aj s kovom sa mohlo zrútiť. Je nejaká možnosť mu absolútne nič nevyplatit (maximálne reálne použitý materiál) alebo sa nejako "dohodnúť" ? Ďakujem za radu.
do 12 hodín
11,75 €
21. júla 2022
Dobrý deň. Môže obec kúpiť pozemok od občana za cenu 100e/m2 s odôvodnení, že cena je taká vysoká za krivdy z minulosti, kedy bol vlastníkom zobratý pozemok pre potreby obce a sľúbený náhradný pozemok nedostali? Alebo môže obec kúpiť pozemok len za cenu ZP? alebo ako inak odškodniť vlastníkov?
do 12 hodín
17,70 €
12. júla 2022
Dobre ráno prajem. Veľmi by som uvítal vašu radu. Pracujem ako nočný strážnik. Na jar tohto roku nám zamestnávateľ oznámil, že nás posiela na školenie aj keď všetci vieme ze je to absurdné, pretože viac ako 30 rokov to tu funguje inak ako činnosť ktorú vykonáva strážna služba. Napriek tomu sme na školenie museli ísť pretože nám bolo oznámené, že inak našu činnosť vykonávať nebudeme. Toto leto som sa rozhodol podať výpoveď. Zamestnávateľ mi oznámil, že odo mňa bude požadovať preplatenie nákladov na školenie. Myslím si že na to nemá nárok, nakoľko sme nepodpísali žiaden dodatok k zmluve, jednak o dodatočnom vzdelávaní/školení, ani o náhrade takéhoto školenia. Moja otázka teda znie, má na preplatenie nákladov nárok? Ďakujem za skorú odpoveď
10,50 €
20. júla 2022
Včera večer som si kúpil auto od súkromnej osoby v Zlatých Moravciach doviezla som ho do banskej Bystrice doniesla som ho mechanikovi nech mi ho teda skontroluje a našiel tam závady o ktorých som nevedela pri skúšobnej jazde nemala som ich ani ako vedieť auto tečie olej a neprešiel by ani technickou ani emisnú kontrolu pôvodný majiteľ mi ale nechce vrátiť peniaze auto späť nechce ako mám postupovať